Sáng ngày 14/10/2020, TAND TP. Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng”. Vụ án này được VKSND TP. Vũng Tàu phối hợp với TAND TP. Vũng Tàu lựa chọn tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm một cấp.
Nguyên đơn: Công ty cồ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam.
Trụ sở chính: 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người đại diện theo pháo luật: ông Phạm Văn Thành - Chức vụ: Tổng giám đốc.
Người đại diện theo ủy quyền: ông Đỗ Võ Mạnh Hùng – Chức vụ: Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp.
Bị đơn:
1/ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Viễn Đông.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hùng. Chức vụ: Giám đốc.
Trụ sở chính: 207 Trần Bình Trọng, phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
2/ Công ty TNHH Niềm Tin.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Sơn. Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc.
Trụ sở chính: 142 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Nội dung vụ án:
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (gọi tắt là DIC Phương Nam) là chủ đầu tư dự án Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế TP. Vũng Tàu có ký 01 hợp đồng thi công số 02/2013/HĐ-XD DIC.PN ngày 22/01/2013 với liên danh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Viễn Đông (gọi tắt là Công ty Viễn Đông) và Công ty TNHH Niểm Tin về việc lắp đặt hệ thống BMS thuộc công trình dự án Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế thành phố Vũng Tàu. Thời gian thực hiện gói thầu là 22 tháng (từ ngày 22/01/2013 đến ngày 24/5/2013). Gía trị hợp đồng là 5.400.000.000 đồng (năm tỷ bốn trăm triệu đồng). Theo thỏa thuận liên danh, sau khi trúng thầu thì Công ty Viễn Đông do ông Nguyễn Văn Hùng đại diện ký kết hợp đồng, nộp bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện Hợp đồng cho chủ đầu tư DIC Phương Nam. Ngày 25/01/2013 Công ty Viễn Đông có văn bản số 001/ĐNTT-VĐNT đề nghị cho tạm ứng. Ngày 01/2/2013, DIC Phương Nam đã chi tạm ứng đợt 1 (30% giá trị hợp đồng) cho công ty Viễn Đông số tiền là 1.620.000.000 đồng theo Ủy nhiệm chi ngày 01/02/2013 để Công ty Viễn Đông triển khai lắp đặt hệ thồng BMS. Tuy nhiên, ngay sau khi ký kết hợp đồng và nhận tiền tạm ứng, Công ty Viễn Đông vẫn không triển khai thực hiện.
Ngày 20/5/2013 Công ty Viễn Đông có văn bản số 005-04/BB/VD-DIC về việc xin gia hạn hợp đồng thi công hạng mục IBS nên hai bên đã thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng số 08/2013/PLHĐ-XD DIC.PN ngày 05/6/2013 về việc đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng đến ngày 30/8/2013 và yêu cầu Công ty Viễn Đông thay đổi nộp bảo đảm, bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải do Ngân hàng phát hành, không bảo đảm, bảo lãnh hợp đồng qua đơn vị Công ty Bảo hiểm.
Ngày 05/9/2013, hai bên tiếp tục ký Phụ lục hợp đồng số 15/2013/PLHĐ-XD DIC.PN về việc đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng đến ngày 100/6/2014.
Ngày 24/3/2014, hai bên tiếp tục ký Phụ lục hợp đồng số 03a/2014/PLHĐ-XD DIC.PN về việc đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng đến ngày 10/6/2014.
Ngày 10/7/2014, hai bên tiếp tục ký Phụ lục hợp đồng số 12/2013/PLHĐ-XD DIC.PN ngày 05/6/2013 về việc đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng đến ngày 30/9/2014.
Ngày 05/8/2014, DIC Phương Nam gửi văn bản số 42/2014/TB-DIC.PN về việc thông báo chấm dứt hợp đồng do liên danh Viễn Đông - Niềm Tin không thực hiện đúng nội dung và thời hạn cam kết của hợp đồng.
Ngày 20/4/2016 và ngày 06/10/2016, hai bên làm việc, phía liên danh Viễn Đông – Niềm Tin cam kết hoàn trả lại tiền tạm ứng cho DIC Phương Nam chậm nhất ngày 15/9/2016. Tuy nhiên, đến ngày 06/6/2017, Công ty Viễn Đông mới chuyển trả cho DIC Phương Nam số tiền 10.000.000 đồng và ngày 12/7/2017 Công ty Viễn Đông mới chuyển trả cho DIC Phương Nam số tiền 15.000.000 đổng. Tổng cộng là 25.000.000 đồng.
Nay, DIC Phương Nam yêu cầu Tòa án giải quyết:
Hủy hợp đồng thi công số 02/2013/HĐ-XD DIC.PN ngày 22/01/2013 với liên danh Công ty Viễn Đông và Công ty Niểm Tin về việc lắp đặt hệ thống BMS thuộc công trình dự án Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế TP. Vũng Tàu.
Buộc Công ty Viễn Đông và công ty Niềm Tin trả lại toàn bộ số tiền tạm ứng gốc còn lại cho DIC Phương Nam là 1.595.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định pháp luật.
Toàn cảnh phiên tòa
Ttrên cơ sở những chứng cứ, tài liệu do Tòa án xác minh, thu thập được và những chứng cứ, tài liệu mà nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cung cấp; sau khi Hội đồng xét xử hỏi, Kiểm sát viên đã tiến hành hỏi các đương sự để làm rõ hơn các tình tiết của vụ án.
Tại phiên tòa, phía nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.
Sau phần tranh tụng giữa các bên. Trước khi vào nghị án, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng. Về nội dung: Đề nghị tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
HĐXX sau khi nghị án đã tuyên: Căn cứ vào các quy định pháp luật tố tụng và nội dung, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND TP. Vũng Tàu đã phối hợp với TAND TP. Vũng Tàu tổ chức họp rút kinh nghiệm.
Tin bài: Trịnh Thị Hạnh - VKSND TP. Vũng Tàu
